问题补充:
1.[多选题]关于工程竣工验收的说法,正确的有( )A.工程竣工验收合格的,以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期 B.承包人送交竣工验收报告,当事人对工程质量发生争议,工程质量经鉴定合格,以承包人送交竣工验收报告之日为竣工之日 C.工程按发包人要求修改后经竣工验收合格的,以承包人首次送交竣工验收报告之日为竣工日期 D.承包人送交竣工验收报告后,发包人拖延验收的,以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期E.建设工程未经验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工验收日期
答案:
参考答案:ABDE
参考解析:根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第14条的规定,当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,按照以下情形分别处理:(1)承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;(2)建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。根据第15条的规定,建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议,工程质量经鉴定合格的,鉴定期间为顺延工期期间。根据我国《建设工程施工合同(示范文本)》第32.4款的规定,工程竣工验收通过,承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的,实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。故C项错误。应选ABDE项。
关于工程竣工验收的说法 正确的有()A.工程竣工验收合格的 以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期B.承包人送交竣工验收报告 当事人对工程质量发生争议