还建房是指按国家投资指标(包括“三材”指标)划拨,由中央单位分配使用的住房。还建房房屋买卖合同怎么写呢?以下是学习啦小编整理的还建房房屋买卖合同,欢迎参考阅读。
还建房房屋买卖合同范文篇一
本合同由下列两方当事人于 年 月 日签定:
出卖人: 身份证号: (以下简称甲方) 地址:
联系方式:
买受人: 身份证号: (以下简称乙方) 地址:
联系方式:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,甲、乙两方在平等、自愿、诚实信用原则的基础上,同意就乙方向甲方购买房屋事项达成如下协议:现一致同意订立合同条款如下,以资共同遵守。
第一条:甲方自愿将自有座落于 区第 栋 单元 室建筑面积为 ㎡的还建房屋出卖给乙方,包含附属设施见附件一(附件一:甲方与公司签订的《房屋拆迁补偿协议》)。上述房屋、房屋占有范围内的土地使用权及附件一所列附属设施、设备状况等房屋附属设施、设备,在本合同中均简称为“该房屋”。
第二条:本合同第一条所列该房屋的买卖价款为人民币 万元(¥ ),本合同生效后,乙方一次性向甲方支付房屋买卖款。若该房屋在办理过户手续前价值有变动的,双方不得以任何理由要求对方补差价。
第三条:甲方按下列方式向乙方交付房屋:
1、甲方应将该房屋的入住手续及房屋钥匙等该房屋的全部手续交付乙方,并配合乙方实际接收该房屋;
2、本合同生效当日,甲方将附件一所列《房屋拆迁补偿协议》等相关资料凭证签名的复印件交付乙方,并将甲方及共有权人的身份证复印件、户口薄复印件、结婚证复印件交付乙方存档。
第四条:甲方保证,其与开发商公司签订的《房屋拆迁补偿协议》中约定应由甲方承担的义务,甲方已全部履行完毕,甲方享有的该房屋的全部权益一并转让给乙方。
第五条:甲方保证其出卖给乙方的该房屋产权清楚,无任何担保等他项权利设置、查封、债务或其他纠纷。乙方买受该房屋后,因该房屋存在产权纠纷或第三方对该房屋主张权利,致使乙方不能正常使用该房屋,或者不能取得该房屋的所有权,或者给乙方造成其他损失的,由甲方承担全部的赔偿责任。
第六条:该房屋出卖给乙方后,如因房屋存在质量问题或其他问题,需以甲方名义向该房屋开发商公司主张权利的,甲方应配合向开发商主张权利。
第七条:鉴于该房屋的房屋所有权证及土地使用权证(以下简称“两证”)尚未办理。甲方承诺在该房屋能办理产权过户手续时,按乙方的要求甲方配合办理该房屋过户至乙方名下的产权变更登记手续,办理产权过户手续的一切费用由乙方承担。
第八条:违约责任。除甲乙双方协商,凡任何一方未能全面履行本合同约定之义务,即构成对本合同的违约,应当向未违约方承担违约责任;
第九条:共有权人 与甲方系夫妻关系,同意甲方全权处理出卖该房屋的相关事宜,并愿对甲方在本合同中的义务向乙方承担连带责任。
第十条:本合同在履行中发生争议,由甲、乙两方协商解决。协商不成的,两方均可向有管辖权的人民法院起诉。
第十一条:本合同附件是本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。 第十二条本合同共贰页,一式贰份,甲、乙两方各执一份。本合同自甲、乙两方签章之日起生效。
甲方(签字): 乙方(签字):
共有权人(签字): 年 月 日
年 月 日
还建房房屋买卖合同范文篇二
出卖方(甲方):
姓名:_______________ 身份证号码:______________________ 地址:___________________________________ 电话:________ 买受方(乙方):
姓名:_______________ 身份证号码:_____________________ 地址:___________________________________电话:________
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、诚信的基础上,就乙方向甲方购买房屋事项达成协议,现一致同意订立合同条款如下,以资共同遵守。
第一条 甲方自愿将合法取得的坐落于________________________________的还建房壹套出售给乙方,房屋结构为_______________,房屋性质为______________,建筑面积(实用建筑面积)不低于取得房屋其他产权人或利害关系人同意。
第二条 经过双方协商,乙方应向甲方支付的总房款为
三、该房屋需在4月23日前交付,逾期未交付,乙方有权按已交付的房价款向出卖方追究违约利息。具体利息应自实际付款之日起计算,月利息按照________计算,逾期超过________个月,则视为甲方不履行本合同,甲乙双方同意按照以下方案处理:
1.终止合同,甲方退还乙方已付房款及利息,并按照累计付款的__________%向乙方支付违约金;
2.合同继续履行,甲方按照乙方累计付款的__________%向乙方支付违约金;
3.如果甲方不履行该合同,乙方有权解除合同;
四、房屋双证(土地证、产权证)需在房屋交付后5年内由甲方负责为乙方办理妥当, 甲乙双方同意按照以下方案处理双证办理事宜:
1.由甲方负责办理双证并支付相关费用,乙方提供相关资料并予以配合;
若截至4月23日甲方仍未为乙方办理双证,甲乙双方同意按照以下方案处理:
2.1乙方有权提出终止合同,甲方应在乙方提出退房后__________天内退还乙方支付房款__________元,并支付房价__________%的违约金;乙方愿承担房屋交付后至退房期间的房屋使用费用,该费用的计价方式按照同区域、同类房屋租赁费用计算;
2.2双证办理过程中出现的包括可能的契约税、增值税由乙方承担;
2.3乙方因双证未办理成功造成的交易等方面的损失由甲方赔偿;
五、房屋价格按照总建筑面积73.8平方米加超出部分计算,每平方米价格为4740元,总金额为35万元,超出部分在房屋交付后由乙方在一年内付清。
六、乙方按照甲乙双方约定,73.8平方米的房款共计35万元人民币分两次付清,乙方于__________年__________月__________日前向甲方支付人民币__________元和________年__________月__________日前向甲方支付__________元,逾期未支付,甲方有权解除合同,并追究乙方违约利息;具体付款方式由甲乙双方协商确定。
七、甲方保证房屋交易是该房屋不存在产权纠纷,不存在按揭、抵押债务、税项及一房多卖等,如出现产权纠纷事项,由甲方承担全部责任。
八、甲方承诺该房屋无继承、无赠予、无户口,若因甲方原因造成的该房屋存在上述情况的税费由甲方承担。
九、尾款于甲方下证后与乙方过户的当天,由乙方支付给甲方。
十、甲乙双方承诺皆不得因今后房价的涨跌而要求增减购房款。
十一、交付该房产,甲方不得损坏该房产的结构、地面和墙壁及不适透支的物件,乙方接房后物管、装修、水电、气等所有问题自行承担。
十二、本合同履行过程中发生争议,有甲乙双方协商解决,协商不成时,甲、乙双方同意由__________仲裁委员会仲裁。
十三、本合同未尽事项,有甲乙双方另行议定,并签订补充协议。
十四、本合同共__________页,一式__________份,甲乙双方各执一份,__________各执一份,均居同等效力。
十五、本合同经甲乙双方签字生效。(本合同自__________日起生效。)
甲方(签章): 乙方(签章):
______年______月______日 ______年______月______日
>>>下一页更多精彩“还建房房屋买卖合同范本”
还建房房屋买卖合同范文篇三
本合同由下列两方当事人于 年 月 日 签定:
出卖人: 身份证号: (以下简称甲方)
地址:
联系方式:
买受人: 身份证号: (以下简称乙方)
地址:
联系方式:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,甲、乙两方在平等、自愿、诚实信用原则的基础上,同意就乙方向甲方购买房屋事项达成如下协议:现一致同意订立合同条款如下,以资共同遵守。
第一条:甲方愿将自有座落于建筑面积为 ㎡的还建房屋出卖给乙方。
第二条:本合同第一条所列该房屋的买卖价格为 ,合计为:人民币 ,本合同生效后,乙方向甲方一次性支付全款。
第三条:甲方按下列方式向乙方交付房屋:甲方应将该房屋的入住手续及房屋钥匙交付乙方;
第四条 鉴于该房屋的房屋所有权证及土地使用权证(以下简称“两证”)须由甲方配合村委会,开发商办理在乙方名下,办理产权证手续的费用由乙方承担。
第五条 甲方出卖给乙方的该房屋,乙方在使用期间不得擅自改变房屋结构,乙方对该房地产有关联的公共部位、通道和设施使用享有相应的权益承担相应的义务,并应维护公共设施和公共利益。
第六条 违约责任
1、除甲乙双方协商,凡任何一方未能全面履行本合同约定之义务,即构成对本合同的违约,应当向未违约方承担违约责任;
2、未违约方有权要求:
(1)违约方继续履行本合同约定的义务;
(2)违约方于限期内采取补救措施;
(3)违约方承担因违约行为对未违约方造成的经济损失。
3、甲方未按本协议约定配合乙方办理该房屋的‘‘两证”手续的,甲方应赔偿乙方的一切损失。
第七条 共有权人 与甲方系夫妻关系,同意甲方全权处理出卖该房屋的相关事宜,并愿对甲方在本合同中的义务向乙方承担连带责任。
第八条 本合同在履行中发生争议,由甲、乙两方协商解决。协商不成的,双方均可向有管辖权的人民法院起诉。
第九条 本合同一式四份,甲、乙双方各执两份。本合同自甲、乙双方签章之日起生效,与本合同具有同等法律效力。
甲方(签字): 共有权人(签字):
年 月 日
乙方(签字):
年 月 日
还建房房屋买卖合同范文篇四
卖房人: (以下简称甲方)
买房人: (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国地产管理法》及相关法律规定,甲、乙双方就买卖相关事项经友好协商,一致同意签订如下房屋买卖合同,并共同信守以下条款:
一、房屋价格及面积
1、甲方将坐落于团城山玉龙湾5栋一单元19楼1903室房屋,出售给乙方,该房屋属于换建范围,依据房产实测面积为准。
2、甲方出售给乙方房屋总造价为人民币大写叁拾陆万元整,小写(¥360000),此价为优惠后的实收价。
3、甲方出售给乙方的房屋面积不得低于80.11平方(含公摊面积)。
二、付款方式
1、双方签订合同当日甲方将该房屋在青龙山社区和玉龙湾物业把有效房屋手续变更到乙方名下,乙方应支付给甲方购房首付款人民币大写叁拾伍万元整,小写(¥350000)元整。
2、余款为人民币大写壹万元整,小写(¥10000),于乙方拿到房产证当日支付给甲方。
3、付款时甲方必须向乙方出具相应的收款字据。
三、甲乙双方的权利和义务
1、甲、乙双方在签订合同后,甲方负责协助乙方到社区和玉龙湾物业变更名字,在乙方未取得此房屋产权证之前,若甲方违反此买卖合同将房屋另售他人或收回,则乙方有权单方解除合同,并要求甲方按该房屋的市场估计的二倍赔偿给乙方。
2、甲方售给乙方的本套房屋的实测面积引起的补交或退还的房款与乙方无关。在正式办理房屋产权的所有费用由乙方承担,与甲方无关,因签订本协议发生的过户登记费,契税,估价费,印花费等费用由乙方负责。
3、在办理房屋产权转移过户登记时,甲方应于全力协助,如因甲方的延误致使影响产权过户登记,使乙方遭受损失的由甲方负责赔偿责任。
4、在乙方未取得该房屋房产之前,若因开发商或物业对该房屋所产生的损失责任,乙方无权单方面主张,则甲方有义务无条件协助乙方交涉或索赔。
四、违反本合同责任及解决办法
本合同履行过程中,任何一方违约,但不履行违约责任时,可向法院进行诉讼。
五、房屋产权的确认
该房屋为甲方拆迁还建房,产权归属应经甲方夫妻双方签订后可生效。
六、本合同一式两份,双方各执一份为凭。
七、本合同从签字之日起生效。
甲方签字: 乙方签字: 甲方(配偶): 签证人:
年 月 日
看过还建房房屋买卖合同的人还看了:
1.自建房转让合同
2.还建房房屋买卖合同范本
3.还建房买卖合同范本
4.国有土地买卖合同范本
5.红木家具个人买卖合同范本